96.011
Message concernant les comptes et le rapport de gestion des Chemins de fer fédéraux pour 1995
du 17 avril 1996
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous soumettons à votre approbation le projet d'arrêté fédéral concernant les comptes et le rapport de gestion des Chemins de fer fédéraux pour 1995.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
: 17 avril 1996
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38446
846
1996 - 249
:
:
Condensé
Le compte de résultats d'entreprise 1995 des CFF se clôt par un déficit de 495,7 millions de francs, soit 183,4 millions de plus que prévu. Les objectifs budgéti- sés n'ont donc de loin pas été atteints. Ce résultat défavorable se caractérise par une chute massive des produits et par le cumul de charges extraordinaires. Il s'ensuit que les mesures d'économie et de rationalisation doivent encore être poursuivies systématiquement. Par la même occasion, il importe de créer au ni- veau politique, dans le cadre de la réforme des chemins de fer, des structures aussi efficaces que possible pour le trafic ferroviaire. Le projet d'une telle ré- forme sera mis en consultation avant la fin de cette année. Enfin, l'évolution des conditions-cadres (instauration de la vérité des coûts) revêt une grande impor- tance. Le rail menace de perdre encore du terrain dans la concurrence avec la route.
Les charges n'ont que légèrement dépassé le montant du budget (+ 0,3 %), bien que les dépenses extraordinaires pour les préretraites, les amortissements et les provisions aient été considérables. Par rapport à l'année précédente, les frais de personnel ont encore diminué (- 1 %). L'effondrement des produits résulte notam- ment de la faiblesse de la conjoncture, des problèmes du secteur touristique et de l'introduction de la TVA. La charge de la Confédération s'est alourdie de 13,2 pour cent (sans déficit: + 1,1%) pour atteindre 2748 millions de francs (+ 321 mio. de fr.).
Le compte de résultats d'infrastructure s'est soldé par des charges de 1450 mil- lions, soit 24 millions de plus que prévu. Cette détérioration est imputable sur- tout aux amortissements accrus résultant de l'augmentation des installations. Le budget des investissements bruts (2216,5 mio. de fr.), fixé par les Chambres fé- dérales, n'a pas été entièrement utilisé par les CFF (- 402 mio. de fr.). Cet. écart s'explique entre autres par des adjudications de travaux à des conditions favorables et par des retards dans l'ouverture des chantiers.
Ces prochains mois, les milieux politiques pourront, par leurs décisions en ma- tière de transport, participer à la définition des futures structures et des futures tâches des CFF. Dans le cadre des réformes à venir et lors de la fixation des conditions-cadres y relatives, ils devront répondre à une question fondamentale: quelle offre les transports publics devront-ils fournir et à quel prix?
La subdivision du présent message en deux parties a été accentuée par rapport aux précédents messages sur les comptes. La première partie présentant en détail les chiffres et les faits, les résultats sont commentés dans la seconde.
847
Message
1 Commentaire sur les comptes et le rapport de gestion des CFF
11 Introduction
Le conseil d'administration des Chemins de fer fédéraux (CFF) nous a remis le 22 mars 1996 les comptes et le rapport de gestion de l'exercice 1995. Bien que le résultat des comp- tes 1995 soit insatisfaisant, la productivité de l'entreprise a été encore améliorée. Nous te- nons donc à exprimer notre appréciation du travail de tous les collaborateurs des CFF et à les remercier de leur dévouement.
12 Aperçu des principaux résultats
121 Production et prestations de trafic
Le tableau ci-après donne un aperçu des prestations ferroviaires effectives des CFF par rap- port à l'année précédente.
Tableau 1
Production et
prestations de trafic
Unité
Compte 1994
Budget 1995
Compte
Différence avec 1995 Co 1994 Bu 1995
Trafic voyageurs:
· Trains-kilomètres
mio. km
92.1
90.7
90.4
-1.8%
-0.3%
264.5
260.3
253.2
-4.3%
-2.7%
· Voyageurs-kilomètres mio. vkm
12094.6
12078.0
11711.5
-3.2%
-3.0%
Trafic marchandises:
· Trains-kilomètres
mio. km
27.1
26.7
26.4
-2.6%
-1.1%
mio. t
47.5
47.5
47.3
-0.4%
-0.4%
mio. tkm
8058.4
7821.9
8155.9
1.2%
4.3%
Entreprise:
mio. km
119.2
117.4
116.8
-2.0%
-0.5%
personnes
35226
34686
33529
-4.8%
-3.3%
mio. h
62
60.7
58.7
-5.4%
-3.3%
.
848
122 Compte de résultats d'entreprise
Tableau 2
CRE
Compte 1994
Budget 1995
Compte Différence avec
1995
Co 1994 Bu 1995
mio. de fr. mio. de fr. mio. de fr.
Produits de transport
3804.4
3805.5
3566.7
-6.2%
-6.3%
1702.1
1710.7
1578.4
-7.3%
-7.7%
1122.5
1112.0
1032.7
·8.0%
-7.1%
149.8
163.0
133.3
-18.2%
· Utilis. de l'infrastructure p. des tiers
0.0
3.1
4.1
32.3%
725.0
693.0
693.0
-4.4%
0.0%
13.7
15.2
10.9%
· Indemnité ferroutage
105.0
110.0
110.0
4.8%
0.0%
Produits de location des domaines
220.4
213.7
216.5
1.3%
Produits accessoires
407.7
452.2
487.8
7.9%
Prestations propres pour le
compte des investissements
310.8
330.0
311.5
0.2%
-5.6%
Prestations propres pour AlpTransit
6.2
8.6
8.1
30.6%
-5.8%
Prestations pour ordres de magasin
75.7
76.0
76.8
1.5%
1.1%
Prestations pour le compte de
résultats de l'infrastructure
1399.0
1425.3
1449.7
3.6%
1.7%
Prélèvements sur les provisions
2.0
0.0
19.8
Produits hors exploitation
120.5
96.6
107.1
-11.1%
10.9%
Total des produits
6346.7
6407.9
6244.0
-1.6%
-2.6%
Charges de personnel
3516.9
3516.3
3481.1
-1.0%
-1.0%
Dépenses de choses
1286.1
1373.8
1277.8
-0.6%
-7.0%
Amortissements
743.9
794.5
846.4
13.8%
6.5%
Intérêts
664.0
699.4
675.9
1.8%
-3.4%
Dépenses d'investissements
non activables
290.1
223.0
286.2
-1.3%
28.3%
Contribution d'infrastructure
0.0
0.0
0.0
Constitution de provisions
3.6
1.0
82.3
Déduction limitée impôt préalable TVA
91.0
27.4
Charges hors exploitation
et extraordinaires
40.2
21.2
62.6
55.7%
195.3%
Total des charges
6544.8
6720.2
6739.7
. 3.0%
0.3%
Excédent de produits
0.0%
0.0%
Déficit
198.1
312.3
495.7
150.2%
58.7%
.
et extraordinaires
849
123 Compte de résultats d'infrastructure
Tableau 3
CRI
Compte 1994
Budget 1995
Compte 1995
Différence avec Co 1994
Bu 1995
mio. de fr. mio. de fr. mio. de fr.
Amortissements
374.6
386.6
416.0
11.1%
7.6%
Intérêts
387.9
396.6
407.3
5.0%
2.7%
Entretien ordinaire
495.8
528.3
508.5
2.6%
.3.7%
Dépenses d'investissements
non activables
202.7
158.3
184.9
-8.8%
16.8%
Déduction limitée impôt préalable TVA
23.5
Total des charges brutes
1461.0
1493.3
1516.7
3.8%
1.6%
Part infrastructure de
l'indemnité ferroutage
-62.0
-66.0
-65.0
4.8%
Part infrastructure des
indemnités selon la LTP .
0.0
-2.0
-2.0
Total des charges nettes
1399.0
1425.3
1449.7
3.6%
1.7%
Contribution d'infrastructure CFF
0.0
0.0
0.0
Prestation d'infrastructure Confédération
1399.0
1425.3
1449.7
3.6%
1.7%
Total des produits
1399.0
1425.3
1449.7
3.6%
1.7%
13 Résumé des principaux résultats
La majeure partie des objectifs budgétaires n'a pas pu être atteinte. Les produits sont restés nettement inférieurs aux attentes et le montant des charges prévu au budget a été dépassé.
131 Objectifs
Le mandat de prestations 1987 sert de base aux objectifs fixés par le Parlement et par nos soins. Les buts suivants ont été fixés:
a. L'indemnité pour le transport régional des voyageurs a été fixée (en termes nominaux) à 693 millions de francs, ce qui correspond à 32 millions de moins qu'en 1994. En 1995, la Confédération prend à sa charge, pour la dernière fois, entièrement, les coûts non couverts de ce trafic. Depuis le 1er janvier 1996, les cantons doivent aussi partici- per à leur couverture en vertu de la loi révisée sur les chemins de fer.
b. Au chapitre du ferroutage, il a fallu faire passer de 105 à 110 millions de francs le montant de l'indemnité nécessaire au maintien de l'offre de base de 44 trains par jour.
850
Selon le budget CFF, l'ensemble de la charge fédérale devait atteindre 2228 millions, à l'exclusion du déficit budgétisé (312 mio. de fr.).
132 Résultats
Tant le trafic-voyageurs que le trafic-marchandises ont enregistré un recul considérable de leurs produits. Dans le premier, le produit global a reculé pour la première fois depuis 1946. Le marché n'a pas accepté le relèvement tarifaire occasionné par la TVA. La persistance du marasme économique et la propension à consommer modérément se sont aussi répercutées sur le résultat. Dans le secteur des marchandises, la situation de la concurrence s'est encore aggravée par rapport à la route.
Par ailleurs, l'exercice 1995 a été marqué par une série de charges extraordinaires. Mention- nons notamment les coûts élevés des préretraites administratives, des amortissements et des provisions pour Cargo Domicile SA et DACH Hotelzug SA. Ces facteurs ont contribué dans une très large mesure au déficit record de 495,7 millions de francs. La charge fédérale, y compris le déficit à reporter à compte nouveau, s'est alourdie de 13,2 pour cent pour s'établir à 2748 millions.
132.1 Objectifs de l'entreprise
Étant donné la pression financière, les CFF ont aussi été obligés en 1995 de poursuivre sys- tématiquement leurs efforts de rationalisation et leur gestion rigoureuse des coûts.
Compte de résultats d'entreprise: Les produits ordinaires ont été largement inférieurs aux prévisions. En revanche, les CFF ont pu réduire les charges ordinaires et compenser au moins en partie le recul des recettes. Diverses charges extraordinaires ont cependant eu de lourdes répercussions, ce qui a empêché d'atteindre les objectifs budgétisés.
Compte de résultats d'infrastructure: Les dépenses d'infrastructure sont surtout influencées par les coûts consécutifs aux investissements. Alors que l'entretien ordinaire n'a que faible- ment progressé par rapport à l'année précédente (+ 2,6 %) et qu'il est resté en deçà du montant du budget, il a fallu procéder à des amortissements plus élevés que prévu (+ 11,1 %). Cette hausse résulte principalement de la forte augmentation des installations. Compara- tivement au compte de résultats d'entreprise, la charge d'intérêt a augmenté plus fortement (+ 5 %) dans le compte de résultats d'infrastructure. Cela est imputable à un transfert de certains montants à la charge de l'infrastructure. L'ensemble des coûts d'infrastructure s'est élevé à 1516,7 millions de francs (bruts).
851 .
0
132.2 Charge de la Confédération et des cantons
Vu le mandat de prestations 1987, la charge de la Confédération se compose de la presta- tion d'infrastructure et des indemnités. Pour 1995, la Confédération a dû dépenser à ce titre 2253 millions de francs, soit une augmentation de 1,1 pour cent par rapport à 1994. Compte tenu du déficit, la charge fédérale passe à 2748 millions de francs, ce qui équivaut à un taux de croissance de 13,2 pour cent. Pour l'année suivante, une provision affectée au déficit est constituée dans le compte de résultats de la Confédération. Afin d'apprécier entièrement les répercussions des comptes CFF sur la Confédération, il faudrait aussi prendre en considera- tion tous les effets de la TVA (recettes fiscales de la Confédération, réductions de l'impôt préalable).
La figure ci-après indique le mode de fonctionnement du mandat de prestations de 1987:
Comptes CFF 1995
Exploitation
Charges
Produits
Total: 6740
Total: 6244
Indemnité PSP
Conf.
803
autres
15
Contribution infra. CFF 0
Déficit: 496
Infrastructure
Charges
Produits
Contribution infra. CFF 0
Net 1450
Total: 1450
Versements de la Confédération en faveur des CFF
Prestations fédérales
Charges Conf.
Bu 95
Co 95
Diff.
Indemnité pour les prestations de service public
693 110
693 110
0
0
Prest. infra. de la Conf. (à la charge du co. 96)
1425
1450
24
Total (sans déficit)
2228
2253
24
Constitution de pro- vision pour déficit
312
496
183
Total (incl. déficit)
2541
2748
208
En 1995 pour la première fois, le compte de résultats de l'entreprise présente séparément les contributions des cantons et des tiers (15,2 mio. de fr.). Jusqu'à présent, elles figuraient dans les produits accessoires. Elles englobent notamment des paiements assez importants des cantons de Zurich et de Berne pour leurs réseaux RER. Dès 1996, les cantons participe-
852
.
Figure 1
ront à la couverture des coûts du trafic régional voyageurs des CFF, conformément à la loi révisée sur les chemins de fer.
14 Appréciation détaillée des résultats comptables
141 Efficacité de l'entreprise
141.1 Résultat des CFF par rapport au mandat de prestations
Le mandat de prestations 1987 prévoit que la Confédération indemnise les CFF des coûts non couverts des prestations de service public, à savoir celles du trafic régional et du ferrou- tage. Les prestations du secteur de l'économie de marché doivent couvrir les dépenses d'exploitation, ainsi qu'une partie des charges d'infrastructure fixée par nos soins. La Con- fédération paye l'année suivante le reste des charges inhérentes au compte de résultats d'infrastructure. Depuis 1992, les produits du secteur de l'économie de marché ne suffisent toutefois plus pour couvrir les charges d'exploitation. Il est renoncé à la contribution d'infrastructure et le déficit d'exploitation est porté à compte nouveau.
En 1995 également, les CFF ont entrepris de gros efforts pour réduire leurs coûts. Par rap- port à l'année précédente, les frais de personnel ont été diminués de un pour cent. Depuis 1991, l'effectif de l'entreprise est passé de 38 419 à 33 529 collaborateurs. D'autres ratio- nalisations et d'autres réductions du personnel sont prévues. Le processus d'adaptation structurelle n'est pas encore terminé. Les frais de personnel représentent 51,7 pour cent des charges globales. Les amortissements et les intérêts n'offrent guère de marge de ma- noeuvre, car ils sont influencés dans une large mesure par le volume des investissements et par le marché des capitaux. Pour ce qui est des charges, diverses dépenses extraordinaires ont annulé les économies sur les charges ordinaires.
La chute des recettes a eu diverses causes. Outre la faiblesse de la conjoncture, le trafic touristique a subi une forte pression en raison du cours élevé du franc suisse et des difficul- tés qu'a connues le tourisme. L'introduction de la TVA a aussi eu des effets défavorables. Il n'a pas été possible de reporter cette taxe par des relèvements tarifaires différenciés. Le marché n'a pas accepté la hausse et a réagi par une baisse de la demande. On ne sait pas quelle part de la diminution de la demande générale est imputable au fléchissement de la con- sommation et quelle part est due à l'augmentation des tarifs. Par ailleurs, des imputations à une autre période (achats à titre de réserves) se sont aussi répercutées au détriment des pro- duits de 1995.
La situation concurrentielle par rapport à la route s'est encore aggravée. Dans les condi- tions-cadres actuelles, la route bénéficie, au niveau des coûts, de nets avantages par rapport au rail, ce qui se manifeste par la chute des prix dans le trafic-marchandises. Seuls les pro- duits du transit ont augmenté légèrement en 1995.
La figure 2 montre l'évolution des charges d'infrastructure et du rendement de l'entreprise. L'écart entre les deux courbes s'est encore accentué durant l'année écoulée.
853
Figure 2
Résultats nets de l'entreprise, charges d'infrastructure après correction du renchérissement, base des prix 1990
mio. de fr.
2100
1800 -
1500
Charges d'infrastructure brutes
1200
900
600
300
Résultats de l'entreprise sans l'infrastructure
0
-300
-600
C90 C91 C92 C93 C94 C95 B96 P97 P98 P99 P00 P01
La figure 3 montre que la chute drastique des produits n'a pas permis à ceux-ci de suivre l'augmentation des charges effectives.
Figure 3
Couverture des charges nettes
(sans imputation interne, y compris l'infrastructure)
mio. de fr.
7500
Charges nettes, couvertes par
6000
Prestations d'infrastructure et indemnité de la Confédération + déficit ou
4500
Autres produits
3000
1500
0
C89 C90 C91 C92 C93 C94 C95 B96 P97 P98 P99 P00 P01
Produits du trafic marchandises
Produits du trafic voyageurs
854
141.2 Comparaison avec le budget 1995 et les comptes 1994
Le résultat de 1995 est beaucoup plus défavorable que prévu, puisque le déficit budgétisé a été dépassé de 183,4 millions. La Confédération doit fournir une contribution d'infrastructure supérieure de 24,4 millions au montant budgétisé. La somme des investisse- ments figurant dans le budget (2216,5 mio. de fr. bruts) n'a pas été entièrement utilisée.
Au chapitre des produits, le résultat global s'est détérioré de 1,6 pour cent (- 102,7 mio de fr.) par rapport à 1994; il est inférieur de 2,6 pour cent à la valeur budgétisée (- 163,9 mio. de fr.) Dans le secteur des voyageurs, tant les prestations que les produits de transport ont diminué. L'entreprise a transporté 253,2 millions de personnes (- 4,3 %; voyageurs-kilo- mètres - 3,2 %). Le produit y relatif est de 1578,4 millions (- 7,3 %). On a enregistré des pertes tant dans le trafic régional et d'agglomération (- 7,3 % ) que dans le trafic sur de longues distances en Suisse (- 4,7 %) et particulièrement dans le trafic international (- 15,8 %).
0
Dans le secteur des marchandises, le rendement s'est encore détérioré. Alors que les tonnages sont restés à peu près les mêmes, les produits ont enregistré une baisse de 8 pour cent. Ce manque à gagner de 89,8 millions de francs est imputable, à raison de 64,2 mil- lions, au transfert du trafic de détail (Cargo Domicile) à la SA CDS. Quant au transport des envois postaux, les produits ont reculé de 6,7 pour cent. Dans le transit, les produits ont augmenté de 1,9 pour cent. Dans le secteur des marchandises, le résultat reste nettement in- fluencé par la concurrence de la route et par la conjoncture économique défavorable.
Quant aux charges, le résultat global dépasse légèrement la valeur budgétisée ( + 0,3 %). Dans ce domaine, diverses charges extraordinaires se sont répercutées négativement sur le résultat. Mentionnons notamment à ce propos les dépenses pour les préretraites (140 mio. de fr.), les amortissements extraordinaires (29,7 mio. de fr.) et les provisions (81,3 mio. de fr.). La réduction de la déduction de l'impôt préalable au titre de la TVA (27,4 mio. de fr.) a aussi été comptabilisée dans les charges extraordinaires.
Pour les charges ordinaires, les résultats sont parfois inférieurs aux montants budgétisés. Cette amélioration résulte des mesures d'économie systématiques. Ainsi, les frais de person- nel ont diminué (- 1 %; sans les préretraites: - 3 %), de même que les frais de choses (- 0,6 %; par rapport au budget: - 7 %). Les charges d'intérêt (675,9 mio. de fr.) ont aussi été inférieures au montant budgétisé (- 3,4 %). Les investissements ne pouvant être portés à l'actif ont été inférieurs de 1,3 pour cent au montant correspondant des comptes de 1994.
141.3 Efficacité des CFF
Les indices de productivité (figure 4) montrent que le taux d'utilisation (tonnes-kilomètres par train-kilomètre) a augmenté. Dans le secteur des voyageurs, le taux d'utilisation (voya- geurs-kilomètres par train-kilomètre) a légèrement diminué. La productivité de l'exploitation (heures de personnel par train-kilomètre) a continué de s'améliorer. Ce résultat est dû princi-
855
palement à la diminution de l'effectif du personnel. Il n'est toutefois pas possible de la sorte de déterminer les frais de capitaux et de choses qui se produisent en raison de la réduction de l'effectif.
Figure 4
Indices de productivité
(nouvelle méthode de calcul dès 1991; dès 1996 selon le plan à moyen terme)
350
Occupation (voyageurs)
300
Tonnage (tonnes)
250 -
Productivité d'exploitation (trains-km/100 h de travail)
200
0
150 -
100
50
0
C90 C91 C92 C93 C94 C95 B96 P97 P98 P99 P00 P01
142 Secteurs bénéficiant de l'indemnité
142.1 Transport régional des voyageurs (TRV)
En 1995, les CFF ont reçu de la Confédération 693 millions de francs pour l'indemnisation du trafic régional. 15,2 millions ont été fournis par les cantons et des tiers. Seul le calcul définitif de l'indemnité, qui se fait vers le milieu de l'année, permettra d'indiquer avec certi- tude dans quelle mesure l'objectif aura été atteint.
Étant donné certains malentendus, il importe de relever ce qui suit: les produits du "trafic ré- gional et d'agglomération", qui figurent dans le rapport de gestion de l'entreprise, ne corres- pondent pas aux produits des trains régionaux, mais englobent les recettes provenant de cer- taines catégories de titres de transport. Ainsi, les billets individuels pour de courtes distan- ces, importants pour les trains régionaux, sont attribués à la catégorie de produits "trafic suisse sur de longues distances".
856
142.2 Ferroutage
Pour les coûts non couverts du ferroutage (transport de camions, de semi-remorques et de caisses mobiles; les conteneurs ne font pas partie de ce trafic), les CFF disposaient de 110 millions selon le compte planifié. Sur cette somme, 65 millions ont trait aux coûts d'infrastructure (coûts complets), y compris les coûts consécutifs aux investissements con- cernant le corridor de ferroutage. Ici aussi, le calcul définitif ne sera disponible qu'au milieu de l'année.
143 Secteur de l'économie de marché
143.1 Transport voyageurs sur de longues distances
Dans le transport suisse sur de longues distances, le recul des produits a été inférieur à la moyenne de l'ensemble du trafic-voyageurs. On ne dispose toutefois pas encore de chiffres détaillés et significatifs. Une véritable chute des produits a eu lieu dans le trafic international (- 15,8 %). Cette diminution reflète la faiblesse de toute la branche touristique et la situa- tion actuelle en matière de devises. Le recul du nombre des voyageurs a aussi entraîné une baisse du taux d'utilisation (occupation) des trains (cf. tableaux 1 et 4).
Tableau 4
Indices de produits
Compte Compte Compte Compte Compte Compte Variation
trafic voyageurs Unité
1990
1991
1992
1993
1994 1995 1994-1995
Produits 1)
fr.
5.82
6.26
6.63
6.63
6.44
6.23
-3.1%
12.93
13.02
14.28
14.50
14.07
13.48
-4.2%
Occupation
vkm/train-km 116.2
125.3
121.4
123.7
131.6
130.0
-1.2%
sans l'indemnité pour le TVR
nouvelle méthode de calcul dès 1991
143.2 Trafic marchandises
La situation difficile du marché a eu pour effet que les produits commerciaux par tonne ou par tonne-kilomètre ont continué de diminuer. Alors que le tonnage a quasiment pu être maintenu, les produits se sont réduits à cause, notamment, du transfert de Cargo Domicile et de la persistance du marasme économique. Les manques à gagner sont dus à la fermeture des aciéries de Monteforno, à la baisse des transports militaires consécutive à la réforme Armée 95, à la modification du marché de l'huile minérale et au recul des envois postaux. Une augmentation du tonnage a été réalisée aux chapitres des transports de déblais des
57 Feuille fédérale. 148e année. Vol. II
857
grands chantiers et des exportations de ferraille. Les quantités acheminées dans le trafic combiné ont légèrement augmenté. La situation critique du trafic-marchandises s'explique no- tamment par la diminution constante des prix de transport en termes réels, ce qui est imputa- ble à la concurrence dans l'ensemble du marché des transports de marchandises. Le rail étant relativement défavorisé par rapport à la route, cela se répercute sur les tonnages et les produits. En 1995, les CFF ont mis l'accent, dans le secteur marchandises, sur la réduction des coûts et l'amélioration des solutions individuelles, adaptées aux clients, pour les services de ramassage et de distribution.
Tableau 5
Indices de produits trafic marchandises Unité
Compte Compte Compte Compte Compte Compte Variation
1990
1991
1992
1993
1994 1995 1994 - 95
Produits 1)
fr.
24.83 25.81
27.75
26.86
23.63
21.83
-7.6%
ct.
15.49
16.14
17.16
16.18
13.93
12.66
-9.1%
Tonnage
tkm/train-km 306.4 283.5
272.7 270.4 297.4 308.9
3.9%
144 Personnel
Comparativement à l'année précédente, il a été possible de réduire encore une fois tant les charges que l'effectif du personnel (- 1 % et - 4,8 % respectivement). Les adaptations struc- turelles nécessaires se sont poursuivies. A la fin de 1995, l'effectif du personnel atteignait 33 529 collaborateurs, soit 1697 de moins que l'année précédente. Il sera encore réduit ces prochaines années. Le contrat social (interdiction des licenciements) a néanmoins pour effet que la réduction de l'effectif entraîne aussi des coûts considérables. Il a fallu dépenser 140 millions uniquement pour les préretraites. Ce montant ne tient pas compte des investisse- ments de rationalisation supplémentaires qui ont découlé de la réduction de l'effectif.
145 Investissements
Selon l'ordonnance sur les CFF, nous fixons chaque année le volume des investissements de l'entreprise. Le plafonnement des investissements garantit notamment la limitation des coûts consécutifs aux mises de fonds, qui ne peuvent guère être modifiées ultérieurement.
Bien que les investissements aient été plafonnés à 1581 millions de francs, les CFF ont dé- pensé 14,1 pour cent de moins que prévu, ce qui correspond à une baisse brute de 10,2 pour cent par rapport à l'année précédente (tableau 6; figure 5). 77,7 pour cent de la somme des investissements bruts ont été consacrés aux installations et équipements, 20,4 pour cent aux
858
véhicules. Si le budget ordinaire n'a pas été entièrement utilisé, cela est dû au fait que des travaux ont été adjugés à des conditions plus favorables, que l'approbation de certains plans n'a pas été obtenue et que l'ouverture de certains chantiers a pris du retard. S'agissant des projets hors budget ordinaire, il a fallu encore tenir compte des difficultés géologiques et de la réserve affichée lors de l'achat du terrain pour de grands ouvrages (RAIL 2000 et Alp- Transit).
Tableau 6
CI
Compte 1993
Compte 1994
Budget 1995
Compte 1995
Différence avec Co 94 Bu 95
mio. de fr. mio. de fr. mio. de fr. mio. de fr.
Investissements bruts
2147.6
2020.6
2216.5
1814.4
-10.2%
-18.1%
Contributions de tiers
73.7
94.2
94.6
88.9
-5.6%
-6.0%
Divers produits
3.3
3.1
18.6
Investissements nets
à la charge des CFF
2070.6
1923.3
2121.9
1706.9
-11.3% -19.6%
dont
1550.1
1519.4
1581.0
1358.3
-10.6%
-14.1%
137.7
155.9
313.3
154.7
-0.8% -50.6%
343.8
205.5
84.1
89.3
-56.5%
6.2%
0.0
0.0
15.0
1.4
-90.7%
39.1
42.5
128.5
103.2
142.8%
-19.7%
Seulement investissements à la charge du crédit d'engagement de 5.4 milliards de francs
Taxe occulte (dès 95), acquisitions de biens-fonds et invest. mises en valeur commerciales
Financement non encore réglé
859
Figure 5
Investissements
mio. de fr.
3000
2500 -
2000 -
Mesures anti-bruit 3)
Divers 2)
1500
explication des notes voir tableau 6
1000
500 -
0
C91 C92 C93 C94 C95 B96 P97 P98 P99 P00 P01
La diminution du volume des investissements a ralenti la hausse de l'endettement net. Mais les investissements augmenteront à nouveau ces prochaines années, notamment en raison des grands projets (RAIL 2000, lutte anti-bruit). La figure 6 montre qu'à long terme, ni les investissements nécessaires au maintien de l'appareil de production ni les investissements pour l'extension de celui-ci ne pourront être financés uniquement par les amortissements. Comme les installations et les véhicules ferroviaires ont une très longue durée de vie (en gé- néral plus de 30 ans), la part du renchérissement à compenser est considérable. Cela expli- que une partie des nouvelles dettes; l'autre partie est imputable aux extensions et aux ratio- nalisations. Il n'est guère possible, malheureusement, de séparer nettement ces deux catégo- ries, car les investissements de renouvellement permettent généralement un certain effet de rationalisation et, éventuellement, une amélioration de la productivité. Dans la figure 6, les fonds nécessaires aux investissements sont comparés aux amortissements et aux coûts des investissements ne pouvant être portés à l'actif (amortissements directs). Les fonds d'amortissement servent à financer de nouveaux investissements. Toute partie du volume des investissements qui dépasse ces fonds indique les besoins de financement à couvrir par la Confédération ou des tiers, d'où une augmentation de l'endettement des CFF.
860
.
Figure 6
Investissements et augmentation de l'endettement net
mio. de fr.
3000
= Investissements bruts Contributions de tiers = Investissements nets
2500
2000
Augmentation de l'endettement net
1500
Dépenses d'inves- tissement non activables
1000
500
Amortissements
0
C89 C90 C91 C92 C93 C94 C95 B96 P97 P98 P99 P00 P01
15 AlpTransit (NLFA)
.
151 Compte spécial pour AlpTransit (compte d'investissement)
En juillet 1994, CFF AlpTransit a estimé à 169,8 millions de francs les fonds nécessaires en 1995 (les 13 millions demandés par le RhB et le FO pour les aménagements de la ligne de la Surselva sont inclus). Le budget 1995 reposait toujours sur l'hypothèse que l'on pourrait planifier et réaliser les travaux au Saint-Gothard selon le calendrier initial (hypothèse pour l'établissement du budget 1995: "variante vraisemblable"). En 1995, nous avons approuvé l'avant-projet du tracé du tunnel de base du Saint-Gothard. L'approbation des avant-projets pour les autres tronçons de la nouvelle ligne a été différée.
Le programme de planification et de construction pour 1995 comprenait les travaux suivants:
Travaux de planification:
Elaboration des projets à mettre à l'enquête, y compris le rapport d'impact 3e degré; échelon de l'axe intégral
Projet de construction de l'installation extérieure de Surselva et galerie d'accès/puits de Sedrun
Suivi de l'approbation des plans du tunnel de base du Saint-Gothard
Direction des travaux de la galerie de sondage de Piora
Appel d'offres pour les installations extérieures de Surselva
Appel d'offres pour le tunnel de base, lot du puits de Sedrun
861
Travaux de construction:
Poursuite du sondage; galerie de Piora, 1ère phase
Début des aménagements RhB et FO
Travaux de sondage pour les projets à mettre à l'enquête
Acquisition de terrains:
A la mi-décembre 1994, la Confédération a approuvé le budget réduit, qui s'établissait à 123,5 millions de francs. Ce montant comprenait les dépenses pour les CFF, le RhB, le FO, une partie de la surveillance du projet par l'OFT et l'EMCC, ainsi que les intérêts sur le compte courant et les prêts (intérêts sur crédit de construction).
En 1995, le compte courant AlpTransit CFF a été grevé à raison de 62 millions de francs. A cela s'ajoutent les investissements de 2,3 millions pour l'aménagement de la ligne de Sursel- va (RhB/FO), ceux de 2,9 millions pour la part de la surveillance du projet par l'OFT et l'EMCC, ainsi que les intérêts de 7,2 millions sur le crédit de construction. Dans l'ensemble, le compte AlpTransit CFF (Saint-Gothard) a été grevé à raison de 74,4 millions de francs. Les CFF font état de charges globales de 80,4 millions dans leurs comptes. La différence en- tre les fonds effectivement utilisés et les charges attestées par les CFF s'explique par les da- tes différentes des dépenses et des paiements.
Les fonds utilisés l'ont été pour des planifications et des travaux de construction. Les plani- fications portaient sur les projets suivants: mises à l'enquête des CFF, du RhB et du FO, mandats supplémentaires du Conseil fédéral, projets de construction et appels d'offres pour l'attaque intermédiaire de Sedrun et aménagements de la ligne de Surselva. Les travaux de construction portaient sur les domaines suivants: sondages, galerie de sondage de Polmengo (dépression de Piora) et aménagements de la ligne de Surselva (renouvellement de la supers- tructure RhB).
Par rapport au budget 1995, l'écart peut se justifier comme suit:
Le budget 1995 a été dressé sur la base du calendrier initial, à savoir sur la "variante vraisemblable" de juillet 1994.
Dans le cadre de l'approbation des avant-projets, nous avons approuvé en avril 1995 le tracé du tunnel de base du Saint-Gothard avec les portails Erstfeld Nord et Bodio Sud, ainsi que les attaques intermédiaires d'Amsteg et de Faido et l'avant-projet du portail de Bodio du tunnel de base jusqu'au nord de la jonction de Giustizia. L'approbation des avant-projets pour les autres tronçons de l'axe du Saint-Gothard a été différée.
Compte tenu de l'approbation des plans, des oppositions et de la libération du 2e crédit d'engagement, les travaux de construction à Sedrun débuteront seulement au printemps 1996 et non, comme prévu, en automne 1995.
L'acquisition du terrain a été comptabilisée à la charge des comptes CFF et sera rectifiée plus tard par un jeu d'écritures.
..
862
i
Étant donné les nouvelles conditions, les CFF ont réduit le crédit de paiement 1995 à 80,4 millions en avril 1995 pour le ramener finalement à 65 millions en novembre de la même an- née.
0
Tableau 7
CI AT Saint-Gothard
Compte Budget 1994 95 (CFF)
Compte
Différence avec 1995 Co 1994 Bu 1995
mio. de fr. mio. de fr. mio. de fr.
Total des investissements au Saint-Gothard à la charge d'Alp Transit (y compris EMCC) dont financés par
62.6
169.8
74.4
18.8%
-56.2%
55.8
71.0
27.2%
6.2
3.0
-51.6%
0.6
0.4
-33.3%
152 Compte spécial AlpTransit pour le raccordement de la Suisse orientale (compte des investissements)
Le compte relatif au raccordement de la Suisse orientale a été ouvert le 1er janvier 1995. Cela étant, aucune dépense n'a encore été attestée l'année passée.
En juillet 1994, CFF AlpTransit a communiqué que les besoins d'investissement pour 1995 se montaient à 5,2 millions de francs. Le budget 1995 contenait 4,5 millions pour les planifi- cations et 0,7 million pour les travaux de construction et les sondages.
A la mi-décembre 1994, la Confédération a approuvé le budget actualisé de 1995, soit 4,9 millions.
Le compte courant AlpTransit Raccordement de la Suisse orientale a été grevé de 0,86 mil- lion en 1995. Ce montant englobe un intérêt sur compte courant de 0,02 million. Le compte courant, y compris les intérêts, a été converti en un prêt de trésorerie de 0,8 million. Le sol- de de 0,06 million a été porté à compte nouveau.
Les charges globales du compte CFF AlpTransit (raccordement de la Suisse orientale) 1995 s'élève à 2,3 millions. Comme ci-dessus, la différence entre ce chiffre du rapport de gestion des CFF et les fonds utilisés de 0,86 million s'explique par les dates différentes des dépen- ses et des paiements.
L'écart par rapport au budget 1995 peut se justifier comme suit:
Les travaux relatifs aux avant-projets ont été entrepris trois mois plus tard que prévu.
Les travaux d'ingénieurs ont pu être adjugés à des conditions plus favorables que prévu. €
.
863
1
Tableau 8
CI AT Raccordement Suisse orientale
Budget 95 (CFF)
Compte
1995
Différ. avec budget 1995
mio. de fr. mio. de fr.
Total des investissements Suisse orientale à la charge d'Alp Transit
5,20
0,86
-83,5%
dont financés par
0,80
Prêts produit droit de douane sur les carb.
Crédit de construction (compte courant)
0,06
864
·
2 Commentaires, appréciations et perspectives
21 Résultat
Après l'évolution positive des deux dernières années, qui offrait de bonnes perspectives, le déficit record de 1995 marque un recul. Une grande partie du déficit découle certes d'événements extraordinaires, mais le résultat est dans l'ensemble défavorable et décevant. Les espoirs trop optimistes quant à une amélioration rapide des comptes ont ainsi été déçus: Le déficit figurant dans le bilan des CFF (pertes cumulées depuis 1992) se rapproche du mil- liard de francs.
Les causes du résultat défavorable de 1995 résident non seulement dans les charges extraor- dinaires, mais aussi dans la véritable chute des produits. Ainsi, une légère adaptation des prix dans le trafic voyageurs due à l'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée a provoqué une baisse de la demande. Les défauts structurels inhérents aux CFF sont connus. Une ré- forme de l'entreprise est en cours. Les problèmes structurels des transports publics en géné- ral et du trafic ferroviaire en particulier doivent être traités dans le cadre d'une réforme fon- damentale. La réforme des chemins de fer devra porter spécialement sur ce point. L'aménagement de la politique des transports est cependant l'élément décisif. A l'heure ac- tuelle, le rail est moins compétitif que la route. L'âpreté de la concurrence - notamment dans le trafic-marchandises - conduit à une chute des prix, à des diminutions des produits et à la perte des parts de marché détenues par le rail.
Ces prochaines années, il faudra prendre des mesures appropriées, fondées sur un large con- sensus politique afin d'améliorer les résultats des CFF et d'empêcher ainsi une nouvelle aug- mentation des déficits. C'est pourquoi les économies et les rationalisations potentielles dói- vent continuer d'être mises à profit systématiquement. Il convient surtout de créer sur le plan politique les bases d'une amélioration à long terme de la situation. Les autorités politi- ques doivent veiller, par leur politique des transports, à ce que les CFF puissent tirer profit de leur marge de manoeuvre sur le marché et améliorer leurs résultats. La tendance positive, telle qu'elle est décrite dans le plan à moyen terme 1997-2001, doit, comme par le passé, servir de référence à l'évolution de ces prochaines années.
22 Situation et conditions-cadres du trafic ferroviaire
Les CFF jouent un rôle central dans les transports publics, remplissant ainsi un mandat im- portant dans le cadre d'un vaste service public. La concurrence entre le rail et la route s'est aggravée au cours de ces dernières années. Dans certaines parties du trafic-marchandises, les conditions-cadres de la politique des transports ont provoqué un transfert du rail vers la route. Dans les conditions-cadres actuelles, cette dernière dispose par rapport au rail non seulement de certains atouts qualitatifs, mais aussi de nets avantages au niveau des coûts. Ainsi, une étude établie en 1994 par la Direction de l'économie publique du canton de Zurich montre que les transports d'huile de chauffage entre le port rhénan de Bâle et la ville de Zu- rich peuvent être effectués par la route à des prix sensiblement plus bas que par le trafic combiné rail/route (rail: train-bloc jusqu'à l'entrepôt; route: répartition capillaire). Avec un
865
transport purement routier, le prix par tonne acheminée est de quatre francs moins cher qu'avec le transport combiné. Pour le consommateur, la différence pour une livraison de 10 t se monte à 40 francs, le prix total du transport atteignant environ 300 francs.
Si les avantages des transports publics et notamment du trafic ferroviaire (surtout la préser- vation des ressources, la compatibilité avec l'environnement) doivent porter leurs fruits, le rail doit être concurrentiel au niveau financier. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d'établir progressivement la vérité des coûts. Le trafic routier doit supporter ses coûts exter- nes non couverts.
Par ailleurs, les autorités politiques devront déterminer ce que les chemins de fer peuvent of- frir sur le marché, ainsi que la quantité qu'ils peuvent offrir et le prix qu'ils peuvent deman- der. La politique des transports devra être conforme à la réponse donnée, que ce soit en ga- rantissant des conditions-cadres judicieuses ou en engageant des fonds. Nous estimons que les offres actuelles des CFF sont justifiées en principe et qu'il n'est pas opportun pour l'instant, de réduire notablement les prestations du trafic voyageurs ou marchandises. Mais il existe certainement des possibilités d'optimisation dans les deux secteurs (p. ex. trafic mar- chandises: réduction des installations de chargement, optimisation de la production en fonc- tion des clients; trafic-voyageurs: amélioration de l'attrait des prestations du trafic régional).
A l'avenir aussi, la mise à disposition d'une offre ferroviaire couvrant le territoire national entraînera des coûts élevés. Pour contenir le plus possible la charge des pouvoirs publics, les CFF doivent poursuivre systématiquement leurs mesures d'économie et apporter la preuve de leur réalisation. Il doit être possible de rationaliser encore et d'améliorer la productivité. Mais il importe de constater que les rationalisations ne sont pas possibles sans investisse- ments. Ces fonds doivent donc être accordés aux CFF.
Avec la réforme de l'entreprise (déjà mise en oeuvre en tant qu'élément de la réforme des chemins de fer), les CFF ont, pour leur part, déjà fait un pas pour rendre leur entreprise plus légère et plus efficace. Outre les réformes d'ordre fondamental (p. ex. révision de la loi sur les chemins de fer, réforme des chemins de fer), le Groupe de réflexion a déjà reconnu la né- cessité d'un programme de réforme interne propre aux CFF. Ceux-ci ont mis en place cette réforme. Elle se trouve en cours de réalisation et comprend notamment une réorganisation, la séparation de l'infrastructure et des transports sur le plan de l'organisation, ainsi qu'un renforcement de la gestion régionale par la décentralisation.
En tant que mesure structurelle et politique d'ordre supérieur, la réforme des chemins de fer augmentera l'efficacité de tout le secteur ferroviaire et tendra à améliorer la compétitivité du rail. Il convient aussi d'améliorer le rapport coûts-bénéfices pour les pouvoirs publics. Un projet est en cours d'élaboration et sera soumis à une procédure de consultation dans le courant de cette année. En liaison avec la réforme des chemins de fer, les autorités politi- ques seront confrontées à diverses questions fondamentales: le désendettement des CFF dans le domaine de l'infrastructure, les nouvelles modalités du financement, l'avenir du tra- fic-marchandises, l'introduction de mécanismes d'incitation supplémentaires, l'ampleur de l'octroi de l'accès au réseau, la forme juridique des CFF ou le contenu des futurs objectifs politiques attribués à l'entreprise.
866
23 Modifications en cours dans les transports publics
231 Premiers pas en direction de la régionalisation
Ces derniers mois, le Conseil fédéral et le Parlement ont souligné l'importance du trafic ré- gional en prenant diverses décisions et en réalisant les premières réformes. La révision de la loi sur les chemins de fer a modifié la structure de ce trafic.
Le Groupe de réflexion avait déjà constaté que les aspects liés au marché, à la gestion et au financement devaient être mieux pris en considération dans ce trafic. Une régionalisation ju- dicieuse permet de mieux tenir compte des exigences des clients. On est aussi en droit d'admettre que des unités régionales permettent un engagement plus efficace des fonds, allé- geant ainsi la charge des pouvoirs publics.
Avec la loi révisée sur les chemins de fer, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1996, les cantons seront intégrés davantage dans l'aménagement et le financement du trafic régional. La Confédération et les cantons commandent en commun l'offre de ce trafic, faisant ainsi un premier pas important en direction de la régionalisation. L'ensemble du trafic régional est donc soumis à une clé de financement unique, indépendamment de l'identité de l'entreprise qui fournit la prestation commandée. Les cantons fourniront dorénavant des contributions aux CFF. En contrepartie, leurs prestations financières aux entreprises de transport conces- sionnaires (ETC) seront réduites. Avec la révision de la loi, ils obtiennent un droit de regard dans la commande de toutes les prestations du transport régional des voyageurs. La Confé- dération fixe pour chaque canton un cadre financier pour les prestations, à l'intérieur duquel ils peuvent procéder à des mutations. Une telle démarche permet d'optimiser l'offre.
Les CFF ont aussi tenu compte de l'idée de la régionalisation et du nouvel aménagement du trafic régional. En effet, des directeurs régionaux, résidant dans les différentes zones, sont entrés en fonction le 1er janvier 1996 dans le cadre de la réforme de l'entreprise, notamment au niveau du trafic en question.
Nous avons pris une autre décision pour mettre à l'épreuve un nouveau concept de la régio- nalisation. Les CFF transféreront intégralement, à titre d'essai, la ligne dite du lac de Cons- tance (Schaffhouse - Romanshorn) à une entreprise de transport concessionnaire (ETC), la Mittelthurgaubahn. Celle-ci exploitera la ligne pendant dix années. Cet essai-pilote d'une du- rée limitée permettra de tester le nouveau concept précité. Grâce à une stratégie offensive, à des rationalisations ciblées et à de meilleures prestations commerciales, le résultat pourra être amélioré. Si cette approche s'avérait judicieuse, elle pourrait devenir déterminante pour tous les chemins de fer, y compris les CFF et améliorer considérablement les résultats du trafic régional. L'essai-pilote peut donner de nouvelles impulsions à ce trafic et fournir de précieux enseignements à l'avenir. Le transfert de la ligne n'est pas définitif et n'anticipe pas sur les futures décisions. Avant de pouvoir prendre de nouvelles mesures, il faudra at- tendre les résultats de l'essai. Nous sommes persuadés que les CFF profiteront aussi de ce dernier.
Ces décisions permettront d'acquérir de l'expérience dans le domaine des régionalisations. Elles font partie d'une stratégie qui vise à créer des structures perfomantes dans tous les transports publics. Les CFF y jouent un rôle-clé, étant donné qu'il s'agit de l'entreprise la
867
.
A
plus forte et du plus important opérateur du secteur. Ils seront ainsi en mesure de garantir une offre complète et aussi économique que possible.
232 Transferts difficiles
Les CFF ont rencontré des difficulés en transférant certains secteurs de leur entreprise. Le remplacement de Cargo Domicile par Cargo Domicile Suisse SA (CDS SA) n'a pas encore eu le succès souhaité. Les CFF sont le principal créancier et l'actionnaire majoritaire de CDS SA. En 1995, ils ont dû à ce titre procéder à des amortissements et à des provisions totali- sant 60,5 millions de francs. La charge imposée aux comptes CFF par Cargo Domicile a . néanmoins pu être réduite de 42,2 millions par rapport à l'année précédente.
.
Il apparaît que les intéressés ont sous-estimé les difficultées du transfert et surestimé les po- tentialités de la nouvelle entreprise. Diverses lacunes ont empêché de tirer entièrement profit des possibilités du marché. Des décisions erronées telles que l'introduction précipitée d'un nouveau système informatique ont en outre compliqué le démarrage de la nouvelle entrepri- se. Une restructuration fondamentale de CDS SA est de nouveau en cours. Les CFF sont d'ailleurs engagés dans des négociations avec des partenaires privés. Il est indispensable d'améliorer les résultats pour que le service Cargo Domicile, qui a le chemin de fer pour par- tenaire, soit maintenu. Cet objectif doit être atteint en temps utile, même si le contrat social fixe certaines limites en l'occurrence.
Malgré ces difficultés, il faut relever que le passage de Cargo Domicile à CDS SA a aussi eu des effets positifs. Par rapport à la situation antérieure, la nouvelle entreprise a apporté plus de transparence en ce qui concerne le résultat et le financement. Il s'est ainsi avéré que l'état de Cargo Domicile et la charge des CFF avant le transfert étaient encore plus critiques qu'à l'heure actuelle. Le transfert a permis de réduire de 42,2 millions de francs la charge imposée aux comptes CFF.
DACH Hotelzug SA, la deuxième entreprise à laquelle participent les CFF, est financée en commun par les CFF, la Deutsche Bahn SA et les Chemins de fer d'Etat autrichiens. Elle exploite des trains-hôtels qui circulent entre les trois pays. Cette entreprise a aussi enregis- tré de mauvaises affaires de sorte que les CFF ont dû procéder en 1995 à des provisions de 17,5 millions sur les créances et les participations. Divers problèmes liés à l'exploitation et au marketing de DACH Hotelzug SA sont cause de ce résultat défavorable. Ici aussi, des mo- difications ont été entreprises pour améliorer la situation.
Les difficultés initiales de ces projets, qui n'ont pas un caractère général, ne devraient pas inciter les CFF à renoncer aux projets de transfert déjà entamés. Il est possible que les ré- percussions des transferts aient auparavant été estimées de manière trop optimiste. A plus long terme, ils ne manqueront certainement pas d'améliorer le résultat de l'entreprise, à con- dition toutefois que les problèmes initiaux soient surmontés promptement.
868
¥
233 Trafic-marchandises: renversement de tendance
Dans le secteur des marchandises, la part du rail n'a cessé de diminuer dans l'ensemble du trafic intérieur et du trafic d'importation et d'exportation. Simultanément, les prix ont été soumis à une pression toujours plus forte. Pour faire face à cette situation critique, les CFF ont décidé depuis 1993 des mesures ciblées dans le cadre de l'opération "renversement de tendance pour le trafic des wagons complets isolés". La stratégie qu'ils appliquent dans ce trafic vise à rentabiliser les transports actuels en collaborant étroitement avec les clients sur le plan de la logistique, en adaptant les prix pour les trafics déficitaires, en cherchant de nou- veaux trafics rentables et en renonçant à ceux qu'il est impossible de rentabiliser. Dans l'ensemble, les diverses mesures précitées doivent apporter des améliorations de quelque 120 millions. La mise en oeuvre du projet est en cours. De nombreux emplois ont déjà été supprimés dans le cadre d'une adaptation structurelle. Le parc des wagons a passé de 20 000 à 16 000 depuis 1992. Le réseau des gares de triage et l'horaire des trains marchan- dises sont optimisés en permanence, ce qui a déjà permis des économies considérables. Les mesures ciblées d'administration et d'exploitation touchant la collaboration avec les gros clients, l'acquisition de nouveaux trafics et la fixation des prix seront concrétisées d'ici à 1997. Ces mesures seront complétées par l'élaboration d'indices en matière de ventes et d'exploitation. Il sera ainsi possible d'optimiser à tous les niveaux les coûts et les résultats.
Même dans le secteur des marchandises, des mesures sont donc en cours pour améliorer les résultats. La future évolution des conditions-cadres de la politique des transports (limite du poids des camions, redevances, etc.) exercera une influence déterminante à ce propos. Il ap- partiendra aux autorités politiques, dans le cadre de la réforme des chemins de fer, de déci- der du rôle que le trafic ferroviaire des marchandises jouera à l'avenir.
869
3 Répercussions financières pour la Confédération
L'évolution des facteurs pertinents pour les finances fédérales se présente de la manière sui- vante:
Figure 7
Charge de la Confédération selon budget et plan à moyen terme en termes nominaux et réels (chiffres corrigés du renchérissement sur la base de 1990)
mio. de fr.
2100
1800
Prestation d'infrastructure
1500
1200
900
Trafic voyageurs régional
600
300
Ferroutage Déficit
0
C91 C92 C93 C94 C95 B96 P97 P98 P99 P00 P01
0
1
870
Tableau 9
Charge imposée par les CFF au compte financier de la Confédération (en mio. de fr.)
Prestations financières de la
Confédération (optique Conféd.)
Compte 1993
Compte 1994
Compte 1995
· Trafic voyageurs régional 1)
725
725
693
· Ferroutage 2)
99
105
110
· Prestation d'infrastructure 3)
1215
1297
1399
Total
2039
2127
2202
Compte tenu des mesures d'assainissement de la Confédération
Financement au moyen du produit affecté des droits d'entrée sur les carburants
Couverture des coûts d'infrastructure de l'année précédente
La prestation d'infrastructure est versée par la Confédération l'année suivante. Outre les payements attestés et versés aux CFF, une provision correspondant au déficit de l'année précédente est constituée dans le compte de résultats de la Confédération. Il faut donc ajou- ter 198 millions de francs (provision pour le déficit de 1994) aux 2202 millions réservés pour l'exercice 1995. Les prêts de la trésorerie fédérale pour le financement des investisse- ments se font encore par le compte capital. Ils n'apparaissent donc ni dans le compte finan- cier ni dans le compte de résultats de la Confédération.
4 Bases légales
41 Article premier
Aux termes de l'article 7, lettre c, de la loi du 23 juin 1944 sur les Chemins de fer fédéraux (RS 742.31), les comptes annuels et le rapport de gestion sont approuvés par l'Assemblée fédérale.
42 Article 2
Vu la même base légale, l'arrêté selon l'article premier n'est pas de portée générale et n'est pas sujet au référendum.
871
Annexe 1
Tableau 10
Bilan des CFF
Bilan (en mio. de fr.)
1994
1995
Immobilisations
14913
15469
23181
24002
-14283
-14850
5705
6034
310
283
Fonds de roulement
3248
3418
33
34
0
0
· Banques
68
83
1399
1450
803
828
390
352
556
672
Actifs transitoires
339
452
Dette CPS
675
547
Découvert du bilan
322
818
TOTAL ACTIFS
19497
20704
Capital de dotation
3000
3000
Engagements à long terme
11457
12597
6020
6860
5110
5410
327
327
Engagements à court terme
3977
4048
1151
1046
1706
1723
1069
1238
52
42
Engag. cumulés de la CPS
675
547
Passifs transitoires
388
512
Réserve pour futurs déficits
0
0
TOTAL PASSIFS
19497
20704
872
Annexe 2
Fonctionnement du mandat de prestations de 1987
Le compte des investissements (infrastructure et véhicules) influe indirectement sur le compte de résultats de l'entreprise et le compte de résultats d'infrastructure, étant donné qu'il indique le montant des coûts annuels subsé- quents (intérêts, amortissements, entretien).
Selon le mandat de prestations 1987 et la loi sur les CFF, la Confédération couvre les dépenses d'infrastructure (amortissements, intérêts, entretien des construc- tions). Les CFF sont tenus d'y participer en fournissant une contribution dite d'infrastructure. Celle-ci constitue une taxe d'utilisation de l'infrastructure pour le secteur de l'économie de marché (transport de voyageurs sur de longues dis- tances, trafic-marchandises). Depuis 1992, les CFF ne sont plus en mesure de fournir une telle contribution.
L'infrastructure est d'abord comptabilisée normalement dans le compte de résul- tats CFF (1). Dans un second temps, les amortissements, les intérêts et les dé- penses pour l'entretien des constructions grèvent le compte de résultats de l'infrastructure (2). Ce montant est porté simultanément dans le côté "produits" du compte de résultats de l'entreprise (3). On en déduit le montant des charges d'infrastructure qui est déjà compris dans les indemnités (4).
La contribution des CFF aux dépenses d'infrastructure est fixée tous les trois ans dans le cadre du budget. Elle représente donc une charge pour les CFF et leur compte de résultats d'entreprise (5). Pour leur compte de résultats d'infrastructure, elle constitue en revanche un produit (6). La prestation d'infrastructure de la Confédération (7) représente la différence entre les char- ges du compte de résultats d'infrastructure et la contribution des CFF.
.
58 Feuille fédérale. 148e année. Vol. II
873
Figure 8
Présentation du mandat de prestations 1987 avec les chiffres des comptes pour 1995 (en mio. de fr.)
Compte de résultats d'entreprise
Compte de résultats de l'infrastructure
Charges 1)
6739.7
Charges brutes 2)
1516.7
Charges de personnel Dépenses de choses Amortissements Intérêts Dépenses d'investissements non activables Autres charges
Parts 1516.7
Amortissements Intérêts Entretien ordinaire Dépenses d'investissements non activables
Parts de l'infrastructure dans les indemnités 4)
-67.0
Charges nettes
1449.7
Contribution d'infrastructure CFF 5) 0.0
Excédent de produits
Produits
6244.0
Contribution d'infrastructure CFF 6) 0.0
Rendement locatif des biens-fonds Produits accessoires Prestations propres Autres produits
Prestation d'infrastructure Confédération 7)
Solde: 1449.7
Prestations pour le compte de résultats de l'infrastructure 3)
1449.7
Déficit
495.7
Produits
Trafic voyageurs/marchandises Prestations d'exploitation Indemité
Part 4)
67.0
874
Arrêté fédéral sur les comptes et le rapport de gestion des Chemins de fer fédéraux pour 1995
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 3, alinéa 2 bis, et 7, lettre c, de la loi du 23 juin 19441) sur les Chemins de fer fédéraux;
vu le rapport de gestion et les comptes des Chemins de fer fédéraux pour 1995; vu le rapport et les propositions adressés au Conseil fédéral par le conseil d'administration des CFF le 22 mars 1996;
vu le message du Conseil fédéral du 17 avril 19962),
arrête:
Article premier
1 Les comptes de 1995 et le bilan des Chemins de fer fédéraux au 31 décembre 1995 sont approuvés.
2 Le rapport de gestion des Chemins de fer fédéraux pour 1995 est approuvé.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
N38446
875
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant les comptes et le rapport de gestion des Chemins de fer fédéraux pour 1995 du 17 avril 1996
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1996
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
20
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
96.011
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
21.05.1996
Date
Data
Seite
846-875
Page
Pagina
Ref. No
10 108 613
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.